雷州市人民法院雷州市人民法院人民法庭水电改造及唐家、乌石人民法庭附属设施改造工程竞争性磋商-鱼泡招标

雷州市人民法院雷州市人民法院人民法庭水电改造及唐家、乌石人民法庭附属设施改造工程竞争性磋商

广东湛江

招标公告

工程建筑

登录鱼泡招标网，可查看完整信息

湛江市政府采购中心受雷州市人民法院的委托，拟对雷州市人民法院人民法庭水电改造及唐家、乌石人民法庭附属设施改造工程进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的供应商参加。本项目将优先确定符合相应资格条件的自主创新产品、节能产品、环保产品供应商参加谈判。

一、采购项目编号：440000-201807-146098-0016

二、采购项目名称：雷州市人民法院人民法庭水电改造及唐家、乌石人民法庭附属设施改造工程

三、采购项目预算金额（元）：1,330,697.01

四、采购数量：1批

五、项目内容及需求： (采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)

一、项目名称：雷州市人民法院人民法庭水电改造及唐家、乌石人民法庭附属设施改造工程项目采购

二、项目内容及预算价格：

序号	名称	单位	数量	预算价（元）
1	雷州市人民法院人民法庭水电改造工程	项	1	844680.78
2	雷州市人民法院唐家、乌石人民法庭附属设施改造工程	项	1	486016.23
预算总价：******.01 元
具体工程量见附后的湛江市工程预结算审核中心审定工程预算审核结论及图纸

三、项目总体要求：

1、工程概况

（1）工程名称：雷州市人民法院人民法庭水电改造及唐家、乌石人民法庭附属设施改造工程

（2）建设地址：雷州市

（3）工程概况：雷州市人民法院人民法庭水电改造及唐家、乌石人民法庭附属设施改造工程，具体内容见设计图纸及招标工程量清单文件。

（4）施工工期：60个日历天。

（5）资金来源：财政资金，建设资金已经落实。

（6）工程质量要求：合格或以上。

2、现场条件

（1）施工场地：已具备开工条件。

（2）施工用水：已具备开工条件。

（3）施工用电：已具备开工条件。

（4）临时设施：由施工单位自行搭设。

（5）施工过程中损坏了非本项目范围内的其它设施，施工方须无条件修复。

3、施工要求

1．采购人不提供施工所需的食宿、办公场地，均由成交供应商自行解决，其费用成交供应商自理；

2．采购人不提供临时及材料加工场，临时设施及材料加工由成交供应商在施工现场以外解决，其费用由成交供应商自理；

3．施工时间安排：上午：7：00——12:00，下午 14:30——22:00，如遇到特殊情况，以采购人书面或口头通知为准；

4．成交供应商按照指定地点用水、用电，并向采购人缴纳成交价水电费；

5．成交供应商应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾须当日清理干净，不得留在现场过夜；

6．由于施工地点比较特殊，成交供应商一旦进场施工，须严格遵守采购人的各项规章制度，包括但不限于：①在规定的地域施工和活动；②项目经理和管理人员须坚守岗位，因事需离开施工现场超过一天的，需提前向采购人请假，经采购人同意方可离开；

7．须指定和落实安全生产及文明施工措施，施工期间须严格管理施工人员，保护好已完工工程产品，发生一切安全事故均由成交供应商自行负责。严格加强管理，如发生盗窃，斗殴等现象，根据情节轻重，除追究当事人责任外，并向公安部门和建筑部门进行通报，及在履约保证金中给予处罚。

8．工程完工后及时拆除临时设施，清运垃圾，做好相关工序工作，并积极配合采购人组织验收，做好验收记录，做到工完场清。

8．成交供应商派驻本项目的专业人员至少不低于以下人员配置：项目负责人1名、施工员2名(其中1同时具有安装施工员证及工程师职称)、质量员1名（具有建筑工程师职称）、安全员1名（其中1名具有安全生产考核合格证（C证）及工程师职称)、材料员1名、资料员1名（以上派驻人员必须是本公司在册人员，签订合同时须提供加盖当地社保局或税务局印章的2018年以来的社保缴纳证明原件及资格证书原件，否则，采购人有权向政府采购监管部门申请取消其成交资格）。

9、工程招标范围及内容

工程采购范围按照采购文件提供的预算有关资料、说明和涉及的标准、规范所涉及的内容，范围包括：工程量清单、工程设计图纸所包含的全部工程内容。

10、审核依据

根据采购人提供工程的施工图、施工图说明、工程量清单、相关资料及说明，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省安装工程综合定额》（2010）、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010）、《广东省市政工程综合定额》（2010）及配套文件和广东省、湛江市建设主管部门颁发的计价管理办法及有关计价文件。

四、采购项目技术要求

1、工程施工技术要求

（1）严格按照国家和地方现行施工验收规范、标准进行施工。

（2）严格按照雷州市人民法院提供的施工图纸、技术资料要求进行施工。

（3）按雷州市人民法院要求随时停工及开工，可顺延竣工工日。

（4）每天清理施工现场周边垃圾及清洁路面，损坏沥青路面需及时修复。

（5）减少灰尘及噪音，不得影响周围环境。

2、材料要求和供应方式

（1）成交供应商采购材料设备须提供质量认证证书由雷州市人民法院认可，才能进入施工，凡该未详事项均按国家现行有关施工规范及强制性标准执行。

（2）本工程产品须有国家质量监督检验局检验合格证书，及相应的认证证书。订货前成交供应商应提供生产厂家的合格证书和建材质检部门的产品合格证，经采购人确认，符合招标文件，方可使用；

（3）供应商在投标报价时须提供主要材料的品牌厂家，填写《主要施工材料说明一览表》；

（4）采购人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业单位对本工程进行独立检测的权利。

3、工程质量标准

（1）工程质量不合格、不符合设计标准、达不到设计要求的，或施工程序不按施工规范的，雷州市人民法院有权要求成交供应商停工和返工，因停工和返工造成的一切损失由成交供应商自行承担，工期不予顺延。工程质量合格，但达不到投标时承诺的质量等级，成交供应商必须向雷州市人民法院交纳违约金。

（2）确保达到合格工程。成交供应商在施工中如果存在工程质量不符合国家相关规范和采购文件的有关规定的情况，采购人要求停工或返工时，成交供应商须无条件立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

（3）审批要求：成交供应商施工前向采购人申报施工方案，经审批后严格执行，每道工序需符合相应的规范要求并申报，经采购人现场代表签字确认后才进入下道工序。

（4）本工程的保修期按照有关规定执行，保修期1年，保修期自竣工验收之日起计，在保修期内成交供应商需承担因施工质量问题而造成的返修，其费用由成交供应商负责。在工程保修期内，成交供应商在接到雷州市人民法院提出要求返修的通知48小时内应派人根据雷州市人民法院要求，按有关规范、标准进行返修，若非成交供应商原因造成返修的，返修费用由雷州市人民法院承担。若在规定时间内成交供应商违约，不派人按雷州市人民法院要求进行返修的，雷州市人民法院可自行派人维修。若成交供应商经过3次返修仍不能解决同一质量问题，雷州市人民法院可自行派人维修。若因成交供应商施工质量原因造成返修的，雷州市人民法院自行派人维修，返修费用由工程保修押金中扣出，若返修费用超出保修押金时，雷州市人民法院将按有关程序向成交供应商追讨。雷州市人民法院因成交供应商违约而委托他人对工程进行的维修不解除成交供应商对本工程的保修责任。

( 5）成交供应商必须按投标文件中选定的品牌厂家供应材料，并必须严格把好产品质量关，产品进场须有国家质量监督检验局检验合格证书，订货前成交供应商应提供生产厂家的合格证书和建材质检部门的产品合格证，经现场雷州市人民法院工作人员的验证、确认，符合标书要求，方可施工。

4、工程竣工资料的要求

（1）成交供应商的工程档案资料必须符合有关规范要求，在工程施工过程中应及时收集、汇总、整理工程档案。

（2）成交供应商应在工程竣工验收前按《湛江市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收及备案管理实施意见》（若市建设行政主管部门有新规定，则按新规定执行）的有关规定提供工程资料，成交供应商应在工程竣工验收通过后协助采购人完成工程备案手续。

（3）若本项目按湛财综[2003]38 号文的要求使用新型材料，成交供应商需按湛财综[2003]38 号文的要求预留足够的时间通知采购人组织有关部门进行验收。成交供应商还需按湛财综[2003]38 号文的要求向采购人提供完整的资料。,

（4）项目结算完成终审后 20 天内，成交供应商应向采购人提交一份工程技术档案资料。

（5）成交供应商如不在规定时间内按要求向采购人提供工程档案资料，每延误一天按每天伍佰元人民币罚款，并扣留剩余工程款和不予进行工程竣工财务结算，直至提交合格的档案资料为止。

五、商务要求

1、合同签订

（1）工期：完成本采购工程全部工作内容的采购工期为60个日历天，开工日期由采购人发出的开工令中指定的日期算起，以工程竣工验收通过作为实际竣工日。

查看完整信息

推荐招标信息

更多信息

工程招标

工程招标

忘记密码

欢迎您免费注册工程招标成为会员免费看所有招投标信息

欢迎您免费注册工程招标
成为会员免费看所有招投标信息