惠州电务段实训基地培训教学楼建设工程施工总价承包招标
招标编号：GC-2020-56
1.招标条件
本招标项目惠州电务段实训基地培训教学楼建设工程已由《关于2019年年初固定资产投资预算指导性计划安排建议的通知（广梅汕）》（广铁计函【2019】54号）批准建设，并经中国铁路广州局集团有限公司建设工程招投标管理办公室以《中国铁路广州局集团有限公司建设工程招投标管理办公室关于惠州电务段实训基地培训教学楼建设工程施工总价承包招标计划的函》（建招办函[2020]50号）批准招标，建设资金来自广梅汕铁路有限责任公司，项目出资比例为全资，招标人为广梅汕铁路有限责任公司惠州电务段。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 工程概况
2．1．1．惠州电务段实训基地培训教学楼建设工程，在惠州铁路培训基地新建四层培训教学楼，建筑面积约3168 平方米，本项目包括土建装修工程、安装工程（强电系统、弱电系统、给排水系统、电梯系统、消火栓系统及七氟丙烷系统）、迁改、外电增容及外电引入等。
2．1．2．工程总投资955.5289万元。
2．1．3．建设总工期求10个月。
2.2 招标范围
惠州电务段实训基地培训教学楼建设工程施工图全部内容。
2.3 工程主要内容及重难点工程
（1）工程主要内容：
惠州电务段实训基地培训教学楼建设工程，在惠州铁路培训基地新建四层培训教学楼，建筑面积约3168 平方米，本项目包括土建装修工程、安装工程（强电系统、弱电系统、给排水系统、电梯系统、消火栓系统及七氟丙烷系统）、迁改、外电增容及外电引入等。
（2）重难点工程：
人员的安全管理，施工场所在惠州培训基地内，人员、车辆往来较多，应做好必要的安全防护、划定安全区域，施工过程中做好安全巡查，严禁其他闲杂人员进入施工范围作业。
2.4 标段划分
本次招标项目拟划分为1个标段。
3.投标人资格要求
3.1 对投标人的要求
1.在中华人民共和国境内合法注册的独立法人。
2.资质要求：具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。
3.本次招标不接受联合体投标。
4.业绩要求：截止递交投标文件之日前近三年内有类似工程施工经验，需提供项目中标通知书、施工合同、业绩证明。
3.2 项目经理及总工程师要求
项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书，职称工程师、3年以上铁路大中型或类似项目管理工作经验，具有有效的安全生产考核合格证书，3年以上项目经理工作经验，良好的职业道德，且未在其他在建工程项目任职。
总工程师职称工程师，从事铁路大中型或类似项目管理工作至少3年，主管项目技术工作3年以上。
3.3 其他要求
（1）人员、设备、资金等方面要求：在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
（2）具备有效的安全生产许可证；
（3）具有认证机构认证的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。
（4）未在国铁集团或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内；
（5）未在广州局集团公司通报的停标处罚期内。
（6）申请人及申请人法定代表人、拟委派的项目经理在交投标文件之日起一年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。
（7）对失信被执行人，按照国家铁路局《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》(国铁工程监〔2018〕76号)及原铁路总公司有关文件执行。对纳入国家铁路局“黑名单”管理的单位，在公布期限内，不接受其投标。被记录为严重失信行为的当事人在公布期限内参加投标的，扣减一定信用分值。投标人为依据国家有关失信联合惩戒规定确定的失信被执行人等的，失信被执行人等在公布期限内参加投标的，扣减一定信用分值。以投标截止日“评标委员会”在“信用中国”网（******）查询结果作为评标时的判断依据 。
3.4 根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》（建工函〔2016〕39号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理、项目总工（技术负责人）资格证明材料，具体格式见附件。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2020年9月21日 09时00分至2020年9月25日16时00分（北京时间，下同），通过广州公共资源交易中心网上进行单位相关信息录入登记，登记成功并经确认后，通过广州公共资源交易中心系统下载招标文件等资料。投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记及电子签章，办理详情参见广州公共资源交易网（******）服务指南栏目。
4.2招标文件每套售价¥500元，采用银行汇款，售后不退。投标人须在购买招标文件前将标书款电汇、网汇至招标代理指定账号（不接受个人汇款），同时须在汇款单据上注明招标编号，并将汇款凭证及项目联系人、联系人手机号码、接收文件通知的邮箱及信件往来的邮寄地址发送至我司邮箱******,此为获取招标文件确认的重要依据。
招标代理账号：
开户银行：交通银行北京西单支行
开户名称：中铁物总国际招标有限公司
账号：******
4.3本次招标文件获取仅采用网上形式，不采用现场发售、邮购等方式进行。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的时间为2020年10月15日 09 时00分至10时00分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年10月15日10时00分。
5.2 开标时间：2020年10月15日10时00分。
5.3递交方式及地点：电子投标文件统一采用网络上传的形式，投标人核对并确认投标信息无误后，需登录广州公共资源交易中心网站投标人服务区在递交投标文件截止时间前完整上传带有电子签名及电子签章的加密投标文件至广州公共资源交易中心系统。
如果电子投标文件于递交投标文件截止时间未能上传完毕，该电子投标文件将视为无效投标文件。
5.4纸质投标保函和业绩证明材料等原件资料和含电子投标文件的U盘采用现场递交方式，递交地点：广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路333号）。
逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件等资料，招标人不予受理。
6.发布公告的媒体
本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、中国招标投标公共服务平台上发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。
7.联系方式
|
招 标 人：
|
广梅汕铁路有限责任公司惠州电务段
|
|
地 址：
|
惠州市火车站站前一路四号
|
|
邮 编：
|
516023
|
|
联 系 人：
|
梁小伟
|
|
电 话：
|
******
|
|
传 真：
|
******
|
|
|
|
|
招标代理机构：
|
中国铁路物资股份有限公司
|
|
地 址：
|
广州市越秀区农林下路5号亿达大厦1003房
|
|
邮 编：
|
100036
|
|
项目经理：
|
朱文穗（招标师证书编号：************4）
|
|
投标登记联系人：
|
刘工******
|
|
业务联系人：
|
朱工******
|
|
传 真：
|
//
|
|
电子邮件：
|
******
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
广梅汕铁路有限责任公司惠州电务段
2020 年9月14日
公告附件一
投标人业绩证明
（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目经理为： ，身份证号： ，项目总工（技术负责人）为： ，身份证号： 。
项目于 年 月 日签订合同协议书， 合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日），工程质量 。
或项目正在施工。
特此证明。
发包单位名称（盖章）
年 月 日
发包单位联系人：
联 系 电 话：
发 包 人 地 址：
总 监理 工程师：
联 系 电 话：
公告附件二
项目经理业绩证明
（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目经理为： ，身份证号： ，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。
或项目正在施工。
姓名 ，身份证号： ，于 年 月 日
至 年 月 日在（项目名称）任项目经理。
特此证明。
发包单位名称（盖章）
年 月 日
发包单位联系人：
联 系 电 话：
发 包 人 地 址：
注：如项目经理中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。
公告附件三
项目总工（技术负责人）业绩证明
（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目总工（技术负责人）为： ，身份证号： ，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。
或项目正在施工。
姓名 ，身份证号： ，于 年 月 日
至 年 月 日在（项目名称）任项目总工（技术负责人）。
特此证明。
发包单位名称（盖章）
年 月 日
发包单位联系人：
联 系 电 话：
发 包 人 地 址：
注：如项目总工（技术负责人）中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。
公告附件四
表2-1 资格审查资质条件
标段：惠州电务段实训基地培训教学楼建设工程
|
序号
|
资质条件
|
|
1
|
建筑工程施工总承包叁级及以上资质。
|
|
2
|
在中华人民共和国境内合法注册的独立法人
|
|
3
|
本次招标接受不联合体投标。
|
表2-2 资格审查财务要求
标段：惠州电务段实训基地培训教学楼建设工程
|
序号
|
财务要求
|
|
1
|
投标人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度）不应小于____/____千元。
|
|
2
|
在2017年~2019年（近 3 年）中平均营业收入不应小于_1000_千元。
|
表2-3 资格审查业绩要求
标段：惠州电务段实训基地培训教学楼建设工程
|
工程项目
|
业绩要求
|
|
2017年 10月~2020年10月（递交投标文件之日起前 3 年内）完成的类似项目：
近3年内具有类似施工业绩
|
|
独立完成的铁路线路改造工程
|
1
|
近3年内具有类似施工业绩
|
|
……
|
……
|
表2-4 资格审查信誉要求
标段：惠州电务段实训基地培训教学楼建设工程
|
项目
|
资格要求
|
|
诉讼及仲裁
|
投标人在2017年10月~2020年10月（递交投标文件之日起前 3 年内）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。
|
|
履约情况
|
投标人在2017年10月~2020年10月（递交投标文件之日起前 3 年内）中不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除。
|
|
行贿犯罪情况
|
投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在2019年10月~2020年10月（递交投标文件之日起前 1 年内）不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。
|
|
辖内失信
|
投标人在本招标项目招标公告发布之日前1年内不曾在招标人（铁路局或铁路公司）管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量安全稳定问题或运营安全事故。
|
|
……
|
……
|
注：1.较严重质量安全稳定问题是指总公司通报或铁路局、铁路公司发现并作出通报处理的，下同。
2.投标人提供虚假材料，在签订合同之前被查实的，可以取消其中标资格。
表2-5 资格审查项目经理和总工程师资格
标段：惠州电务段实训基地培训教学楼建设工程
|
人员
|
资格要求
|
|
项目经理
|
项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书，职称工程师、3年以上铁路大中型或类似项目管理工作经验，具有有效的安全生产考核合格证书，3年以上项目经理工作经验，良好的职业道德，且未在其他在建工程项目任职。
|
|
总工程师
|
总工程师职称工程师，从事铁路大中型或类似项目管理工作至少3年，主管项目技术工作3年以上。
|
注：项目经理和总工程师按标段配备，不得重复。
表2-6 资格审查其他要求
标段：惠州电务段实训基地培训教学楼建设工程
|
项目
|
要求
|
|
主要人员
|
人员
|
数量
|
资格要求
|
|
项目副经理
|
1
|
工程师及以上职称、 3 年以上铁路大中型项目或类似项目管理工作经验，有良好的职业道德。
|
|
财务负责人
|
1
|
具有会计从业资格，会计师及以上职称、 3 年以上铁路大中型项目或类似项目财务管理工作经验。
|
|
质量负责人
|
1
|
工程师及以上职称、 2 年以上铁路大中型项目或类似项目相关工作经验。
|
|
安全负责人
|
1
|
具有有效的安全生产考核合格证书或相关执业资格， 2 年以上铁路大中型项目或类似项目相关工作经验。
|
|
试验负责人
|
1
|
工程师及以上职称、 2年以上铁路大中型项目或类似项目相关工作经验。
|
|
专业工程师
|
1
|
工程师及以上职称、 3 年以上铁路大中型项目或类似项目相关工作经验，担任建筑专业工程师1年以上。
|
|
分包
|
主体工程不分包。
分包人的资质要求： /
|
|
设备
|
申请人为每个申请标段承诺提供满足以下要求的专用设备：无
1. 运梁车（例：满足客专双线箱梁运输）， / 台。
2. 架桥机（……）， / 台。
3. 超前水平地质钻机（……）， / 台。
4. 混凝土模板衬砌台车（……）， / 台。
5. 铺轨机（……）， / 台。
6. 无砟轨道铺设设备（……），/ 台。
7. 接触网作业车（……）， / 台。
……
|
|
……
|
……
|
注：招标人应按照不同标段要求分别提出数量要求；投标人按所投各标段的要求分别配备人员，不得重复。
收藏
